鋼結(jié)構(gòu)加工的合同
在不斷進步的社會中，很多場合都離不了合同，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編整理的鋼結(jié)構(gòu)加工的合同，希望能夠幫助到大家。
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同1
甲方：_________________
乙方：_________________
根據(jù)工程進度需要，甲方向乙方租憑四繩物料提升機____臺，為明確雙方的責任與權(quán)益，保證施工順利完成，經(jīng)雙方友好協(xié)商定以下合同，雙方必須共同遵守。
一、工程地點：
______________________
二、工程名稱：
________________________
三、物料提升機使用高度：
工程所需使用高度____米。
四、租金期限及規(guī)定：
1、租憑時間從安裝調(diào)試好并由安監(jiān)站驗收第二天起計算租金。
2、物料提升機租憑：暫定____臺，時間暫定____月，不足____月的按____月計算租憑費，
超出月按月計算租憑費，每月按____個工作日計算。不足月按_______計算租憑費，如果工地因其它因素停工，乙方不承擔任何責任，租憑時間照計，租金照收。
五、租憑費用標準及結(jié)算方式：
1、三斗車、二斗車物料提升機租金，每臺每月為人民幣___元包使用期間的'機械維護，檢測費用。
2、提升機進場安裝后甲方支付進退場費及檢測費____臺。租金自提升機安裝調(diào)試好并有安監(jiān)站驗收第二天起計算，壹個月內(nèi)一次性支付三個月租金乙方收款時以收據(jù)收款，蓋單位公章。超出三個月后租金待通知拆除后15天內(nèi)付清
3、工程完工停工停止使用，租憑期滿甲方應提前五天以電話形式通知乙方拆卸并付清所有的租金，否則租約仍舊生效。
4、甲方包操作工住宿及水電，需要加班每小時___元。
六、物料提升機所有權(quán)及服務范圍：
1、乙方需要安裝的物料提升機運送到：_____________________。
2、物料提升機只限于該工地使用。該物料提升機所有權(quán)屬于乙方，甲方不得變更租憑地址和轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)賣。
七、甲方責任：
1、負責場地平整，道路暢通以便乙方物料提升機安裝、拆卸和進出場。
2、負責基礎(chǔ)、基礎(chǔ)預埋，基礎(chǔ)出現(xiàn)移位等情況造成的損失由甲方負責，保證乙方物料提升機安裝前障礙物的拆除，以及提供裝、拆物料提升機所需的焊割工具。
3、負責物料提升機圍閉，警示牌。
4、乙方機械運到工地由乙方自行負責保管，機械丟失與甲方無關(guān)。
八、乙方責任：
1、提供的物料提升機需機況良好，達到國家安全使用合格標準。
2、操作人員應嚴格遵守機械操作規(guī)程，積極配合甲方施工生產(chǎn)，服從甲方的安排。嚴格要求持證上崗，如持假證被相關(guān)職能部門查處罰款等一切費用由乙方負責。
3、乙方提供對講喇叭及監(jiān)控系統(tǒng)。
4、負責機械使用的日常維護，如機械出現(xiàn)故障，確保及時修復完畢，達到使用條件，維修工料費由乙方負責
5、乙方屬于全包性質(zhì)：包工、包料、包裝拆維修安全責任、及報裝驗收等一切費用。
九、機械操作人員注意事項：
1、開機之前檢查卷楊機、鋼絲繩等一系列機械設(shè)備。
2、電源、電路、控制系統(tǒng)。
3、下班時切斷主電源
4、禁止上班時間做與工作無關(guān)的一切事宜。
5、其余以公司制度為準。
6、操作人員嚴格遵守安全規(guī)則，驗收合格交付使用后，對于安全事故責任分清，承擔后果。
十、本合同雙方簽字蓋章生效到設(shè)備拆卸并搬離甲方工地終止。
未盡事宜，雙方在平等互利的情況下協(xié)商處理。協(xié)商不成，提交不成，提交法院仲裁。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等的法律效力。
甲方：___________乙方：___________
甲方代表：___________乙方代表：___________
________年____月日________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同2
發(fā)包方: (以下可簡稱:甲方)
承攬方: (以下可簡稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點: 。
三、工程內(nèi)容: 。
四、工程量和工程造價:
1、工程量為: 平方米，(注:如為約計數(shù)，可據(jù)實結(jié)算)。
2、工程合同單價為: 元/平方米，本項工程合同總造價約為: 元，大寫: 元。
(注:如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認辦法:
1、合同簽訂后，甲方預付給乙方合同總款的 %，即 元，作
2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
3、梁架安裝基本結(jié)束，甲方付給乙方合同總款的 % ，即 元
4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
5、本項工程質(zhì)保金為合同總款 %，質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一，經(jīng)雙方共同確認以后，工期作相應順延并以書面形式確定。
1、設(shè)計圖紙不全，設(shè)計工作無法開展。
2、設(shè)計方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。
3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預付款，進度款而影響工程進度。
5、開始安裝前5日內(nèi)，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)
六、雙方職責
1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時，甲方應提前通知乙方，并應及時據(jù)此調(diào)整合同價款。
2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分，應共同承擔負責成品的保護，甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務保護，甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔相關(guān)責任。
七、甲方職責:
1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點，并確保乙方施工期內(nèi)的需要，費用由甲方負責。
2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸?shù)男枰?/p>
3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項的其它費用。
4、甲方負責處理協(xié)調(diào)好與本項工程有關(guān)的部門關(guān)系，并確保不因國家相關(guān)部門的干預而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責。
5、在施工過程中，甲方與本工程無關(guān)的`人員未經(jīng)乙方同意，不得擅自進入乙方施工現(xiàn)場，否則造成人員傷亡由甲方負責。
八、乙方職責:
1、乙方根據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現(xiàn)場。
2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領(lǐng)導的監(jiān)督、檢查，乙方應給予積極的配合，對于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應立即返工或修改，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方自行承擔。
3、負責產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現(xiàn)因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔，甲方不負任何責任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。
九、土建方應配合的相關(guān)事宜:
1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設(shè)備材料進入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期，日歷天數(shù)工期 天，如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。
十一、合同爭議、合同的生效與終止:
(一)爭議:
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時，由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。
十二、交工質(zhì)量保修承諾
1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內(nèi)提供免費保修服務。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關(guān)費用由甲方承擔。
3、保修期滿后，乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務，做到定期回訪，及時處理使用中出現(xiàn)的問題。
十三、其它約定:
1、標的物(即工程所含內(nèi)容的所有項目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時開始轉(zhuǎn)移，如甲方未結(jié)清工程款，標的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時，須出據(jù)帶有財務紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整，否則，由此引起的相關(guān)問題由責任方承擔。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設(shè)計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。
4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計，甲方除提供設(shè)計院的正式圖紙外，設(shè)計網(wǎng)架的懸掛物等，如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方，否則出現(xiàn)問題自負。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙，相關(guān)費用由甲方承擔。
6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同3
委托方： (以下簡稱甲方) 加工方： (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金， / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責任 甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的，按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復檢。復檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責，并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的.免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權(quán)
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。 (以下無正文)
甲方：(蓋章) 乙方：
年月日：
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同4
建設(shè)單位（甲方）： 福建明鑫機器人科技有限公司 合同編號：GL-140619-MX-036
加工單位（乙方）： 漳州市國立金屬制品有限公司 簽訂地點：漳州市
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確各自權(quán)利、義務關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致訂立本合同。
第一條 工程概況
1、 工程名稱： 機器人 構(gòu)件
序號 機臺名稱 部件名稱 單位 數(shù)量 重量 價格
1 翻轉(zhuǎn)機通用件 機器人底座 個 3 報價預估重量為3010kg,最終重量以過磅為準。 含17％增值稅，裝車費；總價以過磅重量計算。
2 機器人墊座 個 3
3 夾具框架 個 6
4 機座 個 6
5 從動箱箱體 個 6
6 箱體墊座過渡板 個 4
7 機箱墊座 個 4
8 氣動翻轉(zhuǎn)變位機 主動箱箱體 個 2
9 伺服翻轉(zhuǎn)變位機 伺服減速器箱體 個 2
備注：已方代早方叫車，運費甲方負責。
2、 加工地點： 漳州市北斗工業(yè)園
3、 工程量：每批約 5 噸
4、 合同內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)件制作。
5、 承包方式：包工包料。
6、 產(chǎn)品標準：合格
第二條 合同價款
1、 型鋼及次構(gòu)件加工費 3310 元/噸（不含檢測費用）。
第三條 雙方職責
1、 甲方應提供確認的設(shè)計圖給乙方；
2、 乙方應按本合同約定及設(shè)計圖紙設(shè)計要求按時、按質(zhì)、按量完成加工制作工作；
3、 乙方在制作過程中，必須接受甲方的`質(zhì)量安全監(jiān)督。
4、 甲方中途變更設(shè)計，應當以書面形式通知乙方，已加工的鋼構(gòu)件及現(xiàn)場損失由甲方負責。
5、 甲方應按本合同約定的期限支付價款。
6、 甲方應在結(jié)算前審核結(jié)算清單，如有爭議，應及時提出校對。
第四條 加工材料提供
乙方包工包料，經(jīng)雙方確認材料結(jié)算單價如下
序號 材料名稱 材質(zhì) 單價 數(shù)量 結(jié)算金額
1 鋼板過磅價 Q235 3670
根據(jù)下單時間鋼材價格為準。
備注：以上構(gòu)件材料厚度控制范圍在:6mm為5.75mm左右, 8mm為7.5mm左右, 10mm為9.7mm左右, 12mm為11.7mm左右,。
第五條 驗收與結(jié)算
1、本工程材料及加工費的核算方法：按材料過磅重量計重；
2、甲方到乙方廠內(nèi)提貨，乙方負責裝車，甲方負責卸車運費甲方負責；
3、甲方在乙方制作過程中需要到乙方工廠監(jiān)督或驗收加工件時，乙方必須提供方便并協(xié)助相關(guān)工作。在甲方驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方必須按圖紙及作相應更改。
第六條 付款方式：
1、 本月送貨單送出的貨，月底開票及對送貨單送達后次月10號前結(jié)清全款。
2、 若因其他原因甲方無法提取材料，則甲方必須在乙方通知提取材料時間后15天內(nèi)結(jié)清所有款項；甲方逾期付款乙方有權(quán)擁有該批材料并向甲方收取違約金（按合同總價的日1收�。�
第七條 違約責任：現(xiàn)場安裝時出現(xiàn)制作問題（安裝尺寸等問題）由乙方負責返工、無法返工部分由乙方負責解決。
第八條 其它
1、合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
2、雙方約定，在履行合同過程中如產(chǎn)生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商無效，任何一方可提請合同履行地所在人民法院解決。
3、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。合同自雙方簽字蓋章第二天收到預付款后生效，現(xiàn)場驗收完成無出現(xiàn)加工質(zhì)量問題后自動失效。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
代表人： 代表人：
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同5
工 程 名 稱:
委托方(甲方)：
承攬方(乙方)：
簽 訂 日 期：
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同
委托方(甲方)全稱：
承攬方(乙方)全稱：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的合同，結(jié)合本項目的特點，為保質(zhì)、保量、按時地提供符合標準及圖紙要求的產(chǎn)品，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，雙方共同遵照并認真履行。
本合同包括以下附件并是此合同不可分割的一部分：
附件一：《鋼結(jié)構(gòu)制造技術(shù)協(xié)議》以下簡稱《技術(shù)協(xié)議》;
附件二：圖紙目錄清單及加工圖紙;
附件三：鋼結(jié)構(gòu)的材料匯總清單;
附件四：往來傳真及函件。
1、供貨范圍及交貨期
本合同供貨范圍：
交貨期：
交貨是指該合同范圍產(chǎn)品100%的交貨，任何一個構(gòu)件的延遲交貨將視為該合同交貨的延遲。
2、加工技術(shù)要求
為了確保加工質(zhì)量，乙方在加工過程中要嚴格執(zhí)行甲方的《技術(shù)協(xié)議》和相應的國家標準。所有《技術(shù)協(xié)議》及圖紙等的變更必須提出書面申請，且有甲方項目負責人的簽字。
3、技術(shù)資料、圖紙
除雙方簽定的附件一、二、三、四外，甲方將另行提供圖紙1套。甲方可以根據(jù)乙方需要提供本合同所涉及的電子版資料。
4、項目管理
本合同規(guī)定的鋼結(jié)構(gòu)的制作質(zhì)量要求按《技術(shù)協(xié)議》以及國家現(xiàn)行標準要求執(zhí)行，為保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求，乙方必須遵照甲方制定的質(zhì)量控制要求執(zhí)行，構(gòu)件出廠后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，甲方有權(quán)向乙方提出賠償。
本合同規(guī)定的供貨范圍內(nèi)的產(chǎn)品由乙方自制，在未得到甲方書面許可前不允許轉(zhuǎn)由他人制作，否則甲方有權(quán)予以拒收，由此造成的一切損失由乙方承擔。
為了方便本項目的管理，在合同雙方簽字蓋章生效后3天內(nèi)，乙方應向甲方提交項目組織管理機構(gòu)及管理方案、材料采購及加工計劃等文件。從合同生效后第1周開始每周向甲方提供一次進度報告。
乙方應隨時接受甲方監(jiān)造人員、業(yè)主、監(jiān)理及其他相關(guān)人員的檢查，并提供食宿方便。
5、原輔材料的采購及進廠復檢等規(guī)定
本合同項下的 材料由乙方自購且滿足相應的國家標準要求。主材為 方購買，損耗為 ，廢料歸 方所有。乙方須提供該合同項下所購買的原材料的材質(zhì)證明書原件。
本合同產(chǎn)品所用焊材等由乙方自購且報甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員備案。
6、驗收標準和方法
制造執(zhí)行標準見《技術(shù)協(xié)議》中的相關(guān)規(guī)定;
7、合同價格及交貨要求：
7.1合同單價：綜合單價：
1)以上合同單價為固定不變價，單價中包含乙方將產(chǎn)品加工成型過程中所需輔材、機械、人工等直接費、間接費、噴砂除銹、涂裝、成品檢驗費、無損檢驗費及成品構(gòu)件運輸至現(xiàn)場的運輸費、原材料進廠復驗等所有相關(guān)費用、以及所有應向國家繳納的各種稅費和手續(xù)費等。
2)合同重量為圖紙顯示的乙方制作鋼構(gòu)件的'實際凈重量，如發(fā)現(xiàn)錯誤，須報甲方書面更正。
3)因乙方制造或運輸?shù)仍蛟斐傻漠a(chǎn)品報廢或返修，乙方應積極配合加以解決，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。因甲方要求設(shè)計變更，出廠前乙方有責任和義務進行變更。出廠后乙方也有責任變更，費用另行協(xié)商。
7.2交貨要求
1)乙方應嚴格按照本合同要求，在得到甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員認可后按甲方要求分批運往甲方指定地點。
2)乙方須作好成品、半成品的拆開構(gòu)件號標識，以便甲方現(xiàn)場正確使用。
3)貨物發(fā)運時，應同時移交材質(zhì)證明書、質(zhì)量檢驗記錄等資料，否則甲方給予拒收，由此引起的貨物遲交責任由乙方自負。
4)乙方需派人攜帶《裝車清單》在甲方指定地點進行貨物清點移交，因乙方標識不清或移交清單與實物不符等產(chǎn)生的錯誤，乙方必須及時給予修正。
5)雙方單位簽章的《結(jié)算單》。
8、付款及結(jié)算
8.1付款方式：轉(zhuǎn)帳支票或承兌匯票。
8.2付款比例
1)預付款：合同簽訂生效后五天內(nèi)預付 (約計￥ 元);或本工程無預付款。
2)全部構(gòu)件發(fā)運到甲方指定地點，經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理全部驗收合格后付至總價的 ，余款 作為質(zhì)量保證金，乙方構(gòu)件交驗合格之日起十二個月后付清;或乙方每月25日前可向甲方報進度，每批構(gòu)件發(fā)到甲方現(xiàn)場，經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理驗收合格后，甲方按工程進度款的 付進度款，余 作為質(zhì)量保證金，該合同質(zhì)保期為乙方合同構(gòu)件安裝完成，質(zhì)保期滿且無質(zhì)量分歧和工期延誤等問題一次性全額支付質(zhì)量保證金。
3)乙方所制作的全部構(gòu)件經(jīng)甲方及業(yè)主、監(jiān)理單位驗收合格后，甲方在收到乙方遞交的分包工程竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料8日內(nèi)由甲方項目經(jīng)理部初審完畢，報甲方工程公司經(jīng)營部10日內(nèi)復核完畢，復審后的結(jié)算資料提交甲方審計部門審計10日內(nèi)審計完畢審計結(jié)果為最終竣工結(jié)算值。
9、擔保
合同簽訂時，乙方須向甲方提供履約擔保，擔保方式： ; 擔保額度： 待合同履行完畢后，無任何違約情況，將履約保證金一次(無息)退還給乙方。
10、違約責任
乙方有責任并保證按本合同及相應合同附件規(guī)定的合同產(chǎn)品交貨期交貨，否則，因為乙方原因使合同產(chǎn)品不能按期交貨，乙方每延誤壹天按 元向甲方支付違約金，違約金在工程款中扣除;
乙方支付違約金并不解除乙方繼續(xù)發(fā)貨的責任，如果合同產(chǎn)品延期交貨，甲方有權(quán)終止部分或全部合同，在此情況下，甲方可以根據(jù)自己認為合適的方式另行委托第三方來加工或供貨，因此發(fā)生的一切費用(包括把原材料從工廠運抵第三方的吊裝費、運費和加工費)和責任由乙方承擔，同時乙方應繼續(xù)執(zhí)行沒有終止的合同部分。
同時由于乙方原因?qū)е卵悠诎l(fā)貨，乙方除了要按上述要求履行自身責任外，還因此共同承擔業(yè)主可能給予甲方的罰款。
甲方應按時提供給乙方正確、完整的合同要求的技術(shù)文件，如因甲方原因未能按時提供技術(shù)文件或文件不正確、不完整，乙方可以與甲方協(xié)商交貨期順延。
甲方如中途變更加工產(chǎn)品的品種、規(guī)格、質(zhì)量標準及設(shè)計變更，甲方應事先與乙方協(xié)商;若實際產(chǎn)品的數(shù)量和預估的產(chǎn)品數(shù)量有出入時，乙方不得借故要求調(diào)整單價。
乙方提供的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品達不到合同規(guī)定的質(zhì)量標準，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減價款;不同意利用的，乙方應當負責修正或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修正或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方負責。
實際交付產(chǎn)品的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，乙方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理。
乙方須按甲方要求對產(chǎn)品進行適當?shù)陌b，以確保運輸和交付順利，未按合同規(guī)定標識和包裝，或者包裝物與移交文件不符，或者不符合規(guī)定要求，造成產(chǎn)品變形、毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
乙方提前交貨或未按規(guī)定多交產(chǎn)品時，甲方有權(quán)拒收。
乙方未按規(guī)定的辦法和期限對自購的原材料進行進廠檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求，甲方有權(quán)責令停產(chǎn)，因此造成的損失由乙方承擔。
甲方未按規(guī)定的時間付款，超過合同規(guī)定日期付款，甲方應當比照當?shù)劂y行公布的同期利息計算延期付款的利息支付給乙方。
11、合同變更
在合同有效期內(nèi)，甲方可在任何時候以書面形式在合同總范圍內(nèi)對合同的任何部分予以合理變更。
如果這種變更導致乙方在執(zhí)行本合同項下相關(guān)部分工作日或所需時間有所增減，合同或交貨進度應作適當?shù)恼{(diào)整，而且雙方應對合同進行相應的修改，若增加或減少乙方工作量，則按實際增減工作量乘以固定單價增減合同價。
12、技術(shù)服務
乙方應做好售后服務工作，及時解決因制造出現(xiàn)的問題及辦理貨物接收手續(xù)。售后服務費用包含在綜合單價中，凡因乙方產(chǎn)品質(zhì)量問題而發(fā)生的費用由乙方承擔，并從合同款中扣除。必要時，乙方須派技術(shù)人員到安裝現(xiàn)場進行技術(shù)服務。在售后服務過程中，乙方對派往現(xiàn)場服務的人員的安全負責，應對其加強安全教育，服務人員須服從甲方的現(xiàn)場安全管理，有自我保護能力，對自身安全負責。
13、糾紛的處理
甲乙雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生糾紛時，雙方應積極協(xié)商解決;無法協(xié)商時，任何一方可向 法院提起訴訟。
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，本合同一式柒份，甲方執(zhí)伍份，乙方執(zhí)二份。本合同約定經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方合同章： 乙方合同章：
地址： 地址：
委托代理人： 法定代表人：
經(jīng)辦人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
簽定日期： 簽定日期：
鋼結(jié)構(gòu)加工技術(shù)協(xié)議
委托單位： (以下簡稱甲方)
承攬單位： (以下簡稱乙方)
xxx有限公司(甲方)委托 (乙方)承擔 鋼結(jié)構(gòu)的制造，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下技術(shù)協(xié)議：
一、概況：
二、制造范圍：
三、制造驗收標準：
1、構(gòu)件制作的一般質(zhì)量要求必須符合gb50205-20xx《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》的相應規(guī)定。
2、除滿中上述要求外，還滿足下列要求：
四、標識及包裝：
1、構(gòu)件制作完畢，應按構(gòu)件清冊上的拆開構(gòu)件號在相應構(gòu)件的標志端處作出標識。標識應醒目且不易脫落，易于區(qū)分。
2、乙方涂漆時應注意保護好摩擦面不要污染。防腐后如螺栓孔區(qū)域有底漆，應用清洗劑將孔群四周60mm范圍內(nèi)底漆清除干凈，并用鋼絲刷打磨摩擦面使其符合要求。
3、為便于分層管理與工地使用，應根據(jù)構(gòu)件長度，在構(gòu)件的中部或兩端刷環(huán)形(包括腹板、翼板)色帶(使用漏模)色帶寬度為30~50mm。
4、其它：
五、職責范圍：
1、由甲方技術(shù)資料和設(shè)計的錯誤造成的產(chǎn)品損失，由甲方承擔責任。乙方應協(xié)助甲方盡快補齊由甲方錯誤造成的漏缺件，費用見主合同。
2、由乙方制造錯誤造成的安裝過程中的材料、工時等損失由乙方負責，乙方應及時補齊由于制造錯誤和發(fā)運出現(xiàn)的漏缺件。
3、乙方在施工過程中發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和文件的錯誤，應及時通知甲方。
4、乙方制造的產(chǎn)品在運輸過程中因包裝不當造成產(chǎn)品受損，由乙方負責。
六、產(chǎn)品完工應提交的資料：
乙方產(chǎn)品制作完畢，應向甲方提供下列資料：
1、所有鋼材、焊接材料的材質(zhì)證明原件。
2、按規(guī)定必須進行抽樣復驗的材料的復驗報告原件。
3、對接焊縫的超聲波探傷報告。
4、產(chǎn)品合格證原件。
5、貨物交接證明。
七、甲方技術(shù)負責人： 電話： 傳真：
乙方技術(shù)負責人： 電話： 傳真：
八、本協(xié)議未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。所達成的協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
九、本協(xié)議正文一式柒份，甲方執(zhí)伍份，乙方執(zhí)貳份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
日期： 日期：
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同6
甲方：__________
簽約地點：__________
乙方：__________ 簽約日期：__________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定，為了促進友好合作、互惠互利，并充分協(xié)商明確雙方的責任、權(quán)利和義務，經(jīng)雙方充分協(xié)商達成以下原創(chuàng)合同條款，以便雙方共同遵守。
一、 工程名稱：
二、 加工內(nèi)容：
1、加工單價、總價表說明：。
2、以上單價包含等費用;
3、加工范圍：鋼結(jié)構(gòu)合同
4、構(gòu)件加工數(shù)量為預估量;最終以圖紙實際理論重量為準。
5、交貨日期：甲方供應材料供齊后以后開始陸續(xù)交貨，完，不得延誤。
5、交貨地點：乙方加工廠。
三、 技術(shù)標準和驗收規(guī)范
1、按甲方提供的圖紙進行加工;
2、施工驗收規(guī)范GB50205-20xx;梁材質(zhì)Q345B，均為國營大型企業(yè)生產(chǎn)、國標板。
3、構(gòu)件拋丸除銹達Sa2.5級，噴涂普通灰色底漆一遍。
4、構(gòu)件要求全部編號;
5、加工完成后，乙方應及時通知甲方到工廠進行外觀檢驗，并協(xié)助提貨。如果在甲方安裝構(gòu)件過程中出現(xiàn)尺寸或其他質(zhì)量問題，乙方必須積極配合甲方進行處理和完善，并承擔相應責任。同時，乙方無條件接受返工要求，并承擔因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟損失，以保證甲方權(quán)益。
6、技術(shù)聯(lián)系人及聯(lián)系方式：
四、 產(chǎn)品運輸
1、甲方負責運輸，乙方負責裝車。
2、運輸時間由甲方確定并提前一天通知乙方。
五、 付款方式
1、每批構(gòu)件出廠時，付清該批構(gòu)件加工費
2、最后一車構(gòu)件發(fā)貨時辦理結(jié)算并付清全款，乙方發(fā)貨。
六、 結(jié)算方式
按構(gòu)件詳圖進行結(jié)算。
結(jié)算聯(lián)系人及聯(lián)系方式：
七、 技術(shù)保密協(xié)議
乙方鄭重承諾對甲方工程項目、技術(shù)資料、圖紙和合同進行保密，絕不泄露任何相關(guān)信息。甲方同樣鄭重承諾對乙方的報價保密，并將對任何泄密行為追究相關(guān)法律責任。
八、 保證資料
乙方在交付產(chǎn)品時必須隨車提供以下技術(shù)資料
1、提供輔材材質(zhì)證明書
2、所有到場產(chǎn)品的出廠合格證
3、國家規(guī)定的鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的相關(guān)制作資料(探傷報告)。
九、 合同爭議
本合同中如發(fā)生任何爭議，雙方當事人應本著相互友好合作的`原則，通過協(xié)商解決。如協(xié)商無法達成一致意見，則可以向當?shù)毓ど绦姓芾聿块T申請調(diào)解，或直接向法院提起訴訟。此解決爭議的方式遵循《合同法》中相關(guān)條款，并由雙方自愿選擇，以保證爭議得到公正處理。
十、
甲方：__________有限公司 乙方：__________
法人或委托代理人： __________法人或委托代理人__________
簽字蓋章：__________ 簽字蓋章：__________
開戶行：__________ 開戶行：__________
帳號： __________帳號：__________
稅號：__________ 稅號：__________
合同共三頁，一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同雙方簽字生效。
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同7
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________(
1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。
2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________(
1，承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3，定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)
第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法：__________________________________________________________(
1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(
1，交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，
以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________
第十一條其他：_____________________________________________________(如：
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的.原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，
除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，
所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，
如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同8
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求：____________________________________________________________________________________。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________
第五條價款或酬金：_________________________________________________
第六條驗收標準和方法：__________________________________________
第七條交貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________定作物期限應當按照合同規(guī)定履行任何一方要求提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條包裝要求及費用負擔：________________________________________________。
第九條運輸辦法及費用負擔：________________________________________________。
第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________。
第十一條其他：_____________________________________________________。
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%或酬金總額的________%違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的.原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期______天，按酬金總額的_________償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院。
本合同自_________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式______份，定作方和承攬方各執(zhí)______份；合同副本一式____份，交_______各留存___份。
定作方：____________________
代表人：____________________
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
簽訂日期：_______年_______月_______日
承攬方：__________________________
代表人：__________________________
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
簽訂日期：_______年_______月_______日
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同9
甲方：___________
乙方：___________
身份證號：
一、勞務名稱：鋼結(jié)構(gòu)加工制作
二、制作地點：___________
三、工期：按公司的工期要求要成交付成品
四、質(zhì)量要求：執(zhí)行公司的工藝文件要求甲方將鋼結(jié)構(gòu)車間的加工制作工作承包給乙方，為明確雙方的責任、權(quán)利和義務特簽定本合同，雙方必須嚴格遵守。甲、乙雙方必須認真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)勞動合同和勞動保護條例，遵守公司的有關(guān)規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)的方針。具體合同條款如下：
1、甲方將年度月份(以陽歷年為準)的鋼結(jié)構(gòu)車間的鋼構(gòu)件制作承包給乙放，甲方負責提供制作鋼結(jié)構(gòu)所需要的機械設(shè)備、原材料、輔助材料、耗用材料。乙方提供完成鋼構(gòu)件所需的人員，招聘來的相關(guān)技術(shù)人員必須具有國家認可的資格證書和上崗證，乙方招聘的所有人員必須與勞動者本人簽訂好勞動合同交甲方公司備案。
2、甲方負責每一批鋼構(gòu)件的細圖詳圖，乙方必須按甲方的詳圖出材料單及下料。乙方必須嚴格按國家和行業(yè)標準和甲方的工藝流程制作，不得任意更改圖中所表示的規(guī)格和數(shù)字及顛倒工藝，如確實發(fā)現(xiàn)技術(shù)部門出具的詳圖有錯誤或不合理而確實需要更改的，應先向技術(shù)部門匯報，待核實后，由技術(shù)人員更改圖紙，出具更改書并簽字后再制作。
3、乙方必須保質(zhì)、保量按時完成甲方下達的任務，在工程量滿足的情況下，如按現(xiàn)狀一跨車間的每月不低于噸，如三跨車間的每月不低于噸。無條件服從甲方的工期安排，無不可力抗因素，不得拖延工期。
4、所需制作人員的多少要滿足甲方的工期要求，必須按本公司的規(guī)模及預計任務，確定人員的數(shù)量應相對固定，原則上不得中途更換，如遇特殊情況需要更換的，應同志甲方備案，否則出現(xiàn)問題乙方負
全責，固定人員應保持在人以上，以按時完成生產(chǎn)任務為宗旨。
5、伙食就餐：為寶藏加工生產(chǎn)的順利進行，乙方員工應在公司食堂就餐，該費用由乙方承擔。(如乙方員工在廠外就餐造成食物中毒或其他身體不適，乙方自行承擔責任)
6、乙方人員意外保險：乙方人員必須參加人身意外保險，保險費由甲方承擔，如乙方參加投保的人員不滿一年中途調(diào)換或其本人中途離職該人保險費用由乙方承擔。乙方在承包期內(nèi)如有工傷事故的，醫(yī)藥費、誤工費、賠償?shù)荣M用由乙方承擔。(乙方工人入廠后應及時通知甲方辦理入職登記、投保事項。否則工人在未登記的情況下所發(fā)生的任何意外由乙方自行承擔責任)。
7、甲方為乙方提供住宿場所，工人住宿所發(fā)生的水、電的費用均由乙方承擔，在工程款中扣除。
8、結(jié)算制作承包費為固定價格。不論次結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工工藝的難易、構(gòu)件的輕重，單價為固定價元/噸(此價格含：原材料及成品材料裝卸車人工費、下料、組裝、焊接、校正、打磨、構(gòu)件報檢)。
9、乙方有義務對使用的設(shè)備進行專人負責并協(xié)調(diào)甲方機電工定期保養(yǎng)，易損件(如：眼鏡、焊槍、割嘴、面罩等等)以舊換新，如人為操作損壞或遺失，就照原價賠償，嚴格控制非生產(chǎn)性支出，以節(jié)約為原則。
10、乙方必須堅持安全生產(chǎn)原則，設(shè)備操作人員必須持證上崗和定員定崗，進入車間必須戴好安全帽。工作中嚴禁亂串崗，如出現(xiàn)因亂串崗或操作不當而造成的機械設(shè)備故障或損壞的，必須照價賠償并處以相應的罰款，對所造成的安全事故均由乙方負擔。甲方負責乙方所有生產(chǎn)人員的安全帽，安全帽乙方人員每人每年一個，如有遺失或損壞乙方自負。勞保用品由甲方定期發(fā)放，該費用由乙方承擔。
11、板材切割需合理，已節(jié)約為原則，不得大料小用，小料不用。并在操作過程中杜絕焊絲、焊劑、焊條和各種氣體等輔助材料的浪費。
12、乙方人員服從甲方的領(lǐng)導和管理。如不遵守國家和地方法律、法規(guī)、公司制度，甲方對乙方招聘的
人員有權(quán)開除或辭退，起本人的全部費用由乙方承擔，甲方應提前天通知乙方，包括勞動者本人。
13、乙方簽定本合同時須對所屬人員簽定勞務合同，嚴格執(zhí)行勞動合同發(fā)中規(guī)定的各項權(quán)利和義務。
14、勞保用品，乙方所參加制作的.人員所需的各種手套發(fā)放，除氣體保護焊工外，其他工種的工人每人每月四副布手套，氣體焊工每人每月一副電焊手套，鉆孔每月一副布手套。
15、質(zhì)量，乙方必須嚴格按照規(guī)范規(guī)定和加工制作工藝及圖紙進行加工制作，由于乙方原因造成的鋼構(gòu)件報廢和返工費，人工費、材料費、及輔材費等全部由乙方承擔，并承擔由此造成的工期誤期等一切費用。
16、合同簽定乙方向甲方繳納合同保證金壹萬元整。待合同期滿和按約定乙方履行完畢后支付。如合同期滿后，竟雙方協(xié)商一致需續(xù)訂制作承包合同的，該保證金仍留在甲方。
17、在合同期內(nèi)，如乙方在中途違約或提出合同以外的條件，在甲方不能接受或不能滿足乙方的情況
下，乙方中途撤走，所有的保證金和加工制作費甲方全部拒付，該責任由乙方全部承擔。
18、甲方供給乙方全年不少于噸(一跨車間)，少于噸按噸結(jié)算，如三跨車間不少于噸以上，少于噸按噸結(jié)算。如超過該數(shù)量的按合同的第八條約定的單價基礎(chǔ)上統(tǒng)一下降每噸元。
19、合同附件;(一)公司規(guī)章制度;(二)質(zhì)量和安全管理等制度與本合同是有同等法律效率。
20、本合同的簽定本著友好、互惠互利、公平、公正、同等的原則。本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后即生效，有效期一年。
甲方：___________乙方：____________
日期：__日期：______
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同10
甲方：
乙方：
身份證號：
一、勞務名稱：鋼結(jié)構(gòu)加工制作
二、制作地點：
三、工期：按公司的工期要求交付成品
四、質(zhì)量要求：執(zhí)行公司的工藝文件要求
甲方將鋼結(jié)構(gòu)車間的加工制作工作承包給乙方，為明確雙方的責任、權(quán)利和義務特簽定本合同，雙方必須嚴格遵守。甲、乙雙方必須認真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)勞動合同和勞動保護條例，遵守公司的有關(guān)規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)的方針。具體合同條款如下：
1、甲方將年月份到年月份(以陽歷為準)的鋼結(jié)構(gòu)車間里的鋼構(gòu)件制作承包給乙方，甲方負責提供制作鋼結(jié)構(gòu)所需的機械設(shè)備、原材料、輔助材料、耗用材料。乙方提供完成鋼構(gòu)件所需的人員，招聘來的相關(guān)技術(shù)人員必須具有國家認可的資格證書和上崗證，乙方招聘的所有人員必須與勞動者本人簽訂好勞動合同交甲方公司備案。
2、甲方負責每一批鋼構(gòu)件的細畫詳圖,乙方必須按甲方的詳圖出料單及下料,嚴格按國家和行業(yè)標準及甲方的工藝流程制作，不得任意更改圖中所表示的規(guī)格和數(shù)字及點倒工藝，如確實發(fā)現(xiàn)技術(shù)部門出具的詳圖有錯誤或不合理而確實需要更改的，應先向技術(shù)部門匯報，待核實后，由技術(shù)人員更改圖紙，出具更改書并簽字后再制作。乙方必須嚴格按照規(guī)范規(guī)定和加工制作工藝及圖紙要求進行加工制作,由于乙方原因造成的鋼構(gòu)件報廢和返工費、人工費、材料費、及輔材費等全部由乙方承擔,并承擔由此造成的.工期誤期等一切費用。
3、乙方必須保質(zhì)、保量按時完成甲方下達的任務，在工程量滿足的情況下，電焊班組每月產(chǎn)量不得低于 80 噸。無條件服從甲方的工期安排，無不可抗力因素，不得拖延工期。乙方經(jīng)常不經(jīng)允許就無故不上班這種嚴重不守約行為處以罰金100元/天.
4、所需制作人員的多少要滿足甲方的工期要求，必須按本公司的規(guī)模及預計任務，確定人員的數(shù)量應相對固定，原則上不得中途更換，如遇特殊情況需要更換的，應通知甲方備案，否則出現(xiàn)問題由乙方負全責，固定人員應保持在4人以上，以按時完成生產(chǎn)任務為宗旨。
5、乙方人員意外保險：乙方人員必須參加人身意外保險，保險費由甲方承擔，如乙方參加投保的人員不滿一年中途調(diào)換或其本人中途離職該本人保險費用由乙方承擔。乙方在承包期內(nèi)如有工傷事故的，醫(yī)藥費、誤工費、賠償?shù)荣M用由乙方承擔。(乙方工人入廠后應及時通知甲方辦理入職登記、投保事項。否則工人在未登記的情況下所發(fā)生的任何意外由乙方自行承擔責任)。
6、結(jié)算制作承包費為固定價格。不論次結(jié)構(gòu)件加工工藝的難易、構(gòu)件的輕重，單價按照協(xié)議價格執(zhí)行(后附價格清單),不得以任何理由抬高工價,以此為由來拒絕加工,延誤工期由乙方全額承擔賠償損失.
7、乙方有義務對使用的設(shè)備負責進行定期保養(yǎng)，工具以舊換新，如人為操作損壞或遺失，就照原價賠償，嚴格控制非生產(chǎn)性支出，以節(jié)約為原則。
8、乙方必須堅持安全生產(chǎn)原則，設(shè)備操作人員必須持證上崗和定員定崗，進入車間必須戴好安全帽。工作中嚴禁亂串崗，如出現(xiàn)因亂串崗或操作不當而造成機械設(shè)備故障或損壞的，必須照價賠償并處以相應的罰款,對所造成的安全事故均由乙方負擔。甲方負責乙方所有生產(chǎn)人員的安全帽,安全帽乙方人員每人每年一個,如有遺失或損壞乙方自負。
勞保用品由甲方定期發(fā)放，該費用由乙方承擔。
9、板材切割須合理，以節(jié)約為原則，不得大料小用，小料不用。并在操作過程中杜絕焊絲、焊劑、焊條和各種氣體等輔助材料的浪費。
10、乙方人員服從甲方的領(lǐng)導和管理。如不遵守國家和地方法律、法規(guī)、公司制度，甲方對乙方招聘的人員有權(quán)開除或辭退，其本人的全部費用由乙方承擔，甲方應提前3天通知乙方，包括勞動者本人。
11、乙方簽定本合同時須對所屬人員簽定勞動合同，嚴格執(zhí)行民法典中規(guī)定的各項權(quán)利和義務。
12、合同簽定前乙方向甲方繳納合同保證金壹萬元整.待合同期滿和按約定乙方履行完畢后支付.如合同期滿后,經(jīng)雙方協(xié)商一致需續(xù)訂制作承包合同的,該保證金仍留在甲方。
13、在合同期內(nèi),如乙方在中途違約或提出合同以外的條件,在甲方不能接受或不能滿足乙方的情況下,乙方中途撤走,所有的保證金和加工制作費甲方全部拒付,該責任由乙方全部承擔。
14、本合同的簽定本著友好、互惠互利、公平、公正、同等的原則。本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后即生效,有效期一年。
甲方：
日期：
乙方：
日期：
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同11
承攬方：________________________
代表人：____________ 職務：____________ 電話：____________
定作方：________________________
地 址：____________ 電話：____________
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1、項目名稱：________________________。
2、項目地點：________________________。
3、項目內(nèi)容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。
7、共計：____________元。
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條 定作方義務
(1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督，負責材料進嘗竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內(nèi)回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復的，應繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作，由此而產(chǎn)生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內(nèi)得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應提出適當?shù)腵變更價格，送定作方批準后調(diào)整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;
第八條 質(zhì)量標準
雙方約定本項目質(zhì)量標準 ：
(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過驗收。
第十條 合同價款支付方式
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條 違約責任
1、承攬方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款____________‰ 違約金。
2、定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方：____________ 乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同12
定做方： (稱甲方) 承攬方： (稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1.制作內(nèi)容：
主鋼構(gòu)：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結(jié)算方式：
1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。
三、質(zhì)量要求：
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205-20xx)認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點和時間：
1.交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。
2.交貨時間：
五、包裝及運輸：
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。
2. 甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
3. 運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務：
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應對乙方加工制作過程中的.疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
九、附則：
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
委托代理人： 委托代理人： 聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
開戶行： 開戶行：
賬號： 賬號：
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同13
甲方：（發(fā)包方）
乙方： （承包方）
甲方將 鋼結(jié)構(gòu) 工程鋼架制造工程交于乙方加工制造，根據(jù)合同法規(guī)定，雙方達成一致協(xié)定如下（按甲方提供圖紙）
1、型鋼總重約：T，每噸價格為：元，合計為 ）
2、變截面總約：T，每噸價格為：元，合計為 ）
3、行車梁總重約：，每噸價格為：，合計為（大寫： ）
4、總價金額為：）
5、付款方式：鋼梁加工完成付總金額的 ，構(gòu)件離廠前全部結(jié)清。
6、鋼板用料：H型鋼為產(chǎn)，重量按理論重量計算。鋼板料為板，濟鋼或安鋼產(chǎn)，并備有材質(zhì)證書。
7、具體尺寸：按圖紙施工。若甲方圖紙發(fā)生變更，須提前通知乙方并提供變更書面文件，根據(jù)工程量追加費用。
8、H型鋼梁噴漆均為：
9、工期為： 天， 年 月 日至 年 月 日甲方支付首付款次日開始計算工期。
10、構(gòu)件有合格證，材料證明書。
以上H鋼結(jié)構(gòu)用料，由甲乙雙方共同實際考察訂購。
在合同簽訂的時間內(nèi)保證全部提貨，如甲乙雙方如有一方違約，違約責任按《中華人民共和國合同法》規(guī)定執(zhí)行，乙方按雙方簽訂的圖紙加工，如出現(xiàn)錯誤乙方負責。 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)加工的`合同14
定做方：（簡稱甲方）
承攬方：______________鋼構(gòu)有限責任公司（簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》 規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、 加工制作內(nèi)容：
1、 按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、 制作內(nèi)容：_______________________________________________________。
1） 主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；
2）次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________；噸位：___________；單價約___________；
3）其他：以上單價主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。
二、 合同價款及結(jié)算方式：
1、合同總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實際決算為準）。
2、合同簽訂當日甲方付___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范（鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB5025-20xx）認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
1）檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□
2）其他檢測項目：
3）試驗檢測費用：合同價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在 乙方廠房內(nèi) 提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施（具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底）。
3、運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務：
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的'疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式 _____ 份，雙方各執(zhí)_____ 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方（蓋章）：
委托代理人：
聯(lián)系方式：
開戶行：
賬號：
_______年___月___日
乙方（蓋章）：__________鋼構(gòu)有限責任公司
委托代理人：
聯(lián)系方式：
開戶行：
賬號：
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同15
甲方：_________________
乙方：_________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：_____型廣告塔_____座
2、工程地點：__________________________。
二、工程內(nèi)容
1、依據(jù)甲乙雙方確認的《________》施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍_____漆，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《_____》型廣告塔_____座。
2、乙方負責廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝。面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套。
三、承包方式和造價
《_____》型廣告塔_____座，單價每座_____元。合計人民幣____________元，大寫：____________元整；
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。
四、工程價款支付、結(jié)算方式
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的_____%，計人民幣_______元；鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當天再支付工程總造價的_____%，計人民幣_____元；之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價_______元的_____%；合計人民幣_____元N座廣告塔共計_____元；_____%作為乙方的保修保障金合計人民幣_____元，滿一年后七天內(nèi)，甲方負責與乙方結(jié)清余款。
五、工程期限為_____天，其中加工配件_____天，運輸_____天，安裝_____天。
六、雙方責任
廣告制作合同·小區(qū)廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同。
甲方責任
1、甲方負責廣告塔的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負責協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_______元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場_____米以內(nèi)，由乙方負責其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調(diào)乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天_______元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結(jié)算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔進行處理或拍賣，同時此合同終止。
乙方責任
1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計基本風壓為_____KN/m2。鋼結(jié)構(gòu)廣告牌制作廣告塔質(zhì)保期為_____年，保修期為_____年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題，由乙方負責其直接損失；如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的'_____%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法**行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災害或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權(quán)拒付工程款；鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始；如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知_______日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
甲方代表人簽字：____________
簽訂日期：_______年_______月_______日
乙方代表人簽字：____________
簽訂日期：_______年_______月_______日
【鋼結(jié)構(gòu)加工的合同】相關(guān)文章：
鋼結(jié)構(gòu)加工合同鋼結(jié)構(gòu)加工協(xié)議09-30
鋼結(jié)構(gòu)加工合同09-19
鋼結(jié)構(gòu)加工合同07-19
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同08-05
鋼結(jié)構(gòu)焊接加工合同07-09
鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同02-26
鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同10-17